GMINA PRZEWÓZ NIP: 9281934241
MIEJSCOWOŚĆ: PRZEWÓZ
ADRES: 68-132 PRZEWÓZ PL.PARTYZANTÓW 1  STRONA INTERNETOWA: https://przewoz.com.pl TEL. 68  362 32 79

         WIGN.271.5.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza szacunkowej kwoty 130.000 zł

do złożenia oferty na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.
„Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie.”

Przewóz, 22 sierpień 2022 r.

I.	Zamawiający

GMINA PRZEWÓZ NIP: 9281934241
MIEJSCOWOŚĆ: PRZEWÓZ
ADRES: 68-132 PRZEWÓZ PL.PARTYZANTÓW 1  STRONA INTERNETOWA: https://przewoz.com.pl TEL. 68  362 32 79
          Dni i godziny pracy Zamawiającego: 	poniedziałek 7.00  - 16.00
             wtorek – czwartek 7.00 – 15.00
             piątek 7.00 – 14.00

II.	INFORMACJE OGÓLNE
1.	Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – zarządzenie nr 7/2021 z dnia 30.07.2021 roku w sprawie zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wartości 130  000 zł
2.	Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) 
3.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego.
4.	Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:  71520000-9.

III.	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Przedmiotem  zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn „Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”
           
            Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 269/2022 z dnia 12.07.2022 r.
    Opis inwestycji:
Kategoria obiektu : IX
ADRES: Przewóz , ul. Wojska Polskiego   gm. Przewóz  
LOKALIZACJA: 	działka nr ewid. 149/3,149/5,148/2, obręb 0011 Przewóz, jednostka ewid. 081107_2
Budynek zaprojektowano jako wolnostojący dwupiętrowy o układzie konstrukcyjnym mieszanym.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej , pokryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej wiązarowej, pokrycie dachu wykonane z dachówki ceramicznej . 
Charakterystyczne parametry 
 Dane budynku przedszkola 

Powierzchnia zabudowy	476.85m²	
Powierzchnia całkowita (brutto)	914.40m²	
Powierzchnia netto	785.32m²	
Powierzchnia użytkowa	765.18m²	
Kubatura	3740.92m³	
Kąt nachylenia dachu	30.0°	
Wysokość kalenicy	12.92m	
Szerokość-                         	24,79m	
Długość –                      	21,25m	

Zestawienie projektowanych pomieszczeń  : 
L.P	POMIESZCZENIA	POW./M2/	POSADZKA	
PARTER	
1	HOLL	5.78 m²	Terakota	
2	SZATNIA	27.89 m²	Terakota	
3	TOALETA	3.36 m²	Terakot	
4	TOALETA OS.NIEPEŁ	5.80 m²	Terakota	
5	POM.TECHNICZNE	11.60 m²	Terakota	
6	KOMUNKACJA	58.91 m²	Terakot	
7	SALA I	68.64 m²	Wykładzina PCV	
8	WĘZEŁ.SANITARNY	15.90 m²	Terakota	
9	MAGAZYNEK	12.54 m²	Terakota	
10	SALA II	68.88 m²	Wykładzina PCV	
11	POM.Socjalne	8.93 m²	Terakota	
12	Wiatrołap	5.95 m²	Terakota	
13	Toaleta.pers	3.38 m²	Terakota	
14	Zmywalnia	5.71 m²	Terakota	
15	KUCHNIA	24.93 m²	Terakota	
16	Korytarz	10.03 m²	Terakota	
17	Magazyn	4.66 m²	Terakota	
18	Obieralnia	4.41 m	Terakota	
19	Magazyn	8.46 m²	Terakota	
20	JADALNIA	53.95 m²	Wykładzina PCV	
	RAZEM 	409.71m2		
PIĘTRO I 	
2.1	BIURO	12.41 m²	Wykładzina PCV	
2.2	BIURO	11.23 m²	Wykładzina PCV	
2.3	BIURO	15.47 m²	Wykładzina PCV	
2.4	TOALETA	3. 36 m²	Terakota	
2.5	TOALETA	5.79 m²	Terakota	
2.6	Korytarz	71.79 m²	Terakota	
2.7	SALA III	68.64 m²	Wykładzina PCV	
2.8	WĘZEŁ SANITARNY	15.90 m²	Terakota	
2.9	MAGAZYN	12.54 m²	Terakota	
2.10	SALA IV	68.88 m²	Wykładzina PCV	
2.11	SALA DO ĆWICZĘŃ	53.95 m²	Terakota	
2.12	Magazyn	16.76 m²	Terakota	
2.13	GABINET.LOGOP	18.89 m²	Terakota	
	RAZEM	375,61m2		

Fundamenty:
Fundamenty żelbetowe z  betonu C20/25 zbrojone 4 prętami #12
Ściany fundamentowe:
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej.
Izolacja ścian i fundamentów:
- izolacja fundamentów – 1x papa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa – 2x Dysperbid lub Izolbet R+P;
- izolacja cieplna pionowa – styropian gr. 15cm z zaprawą klejową z siatką;
- izolacja powłokowa – 1x Dysperbid;
- folia kubełkowa;
- izolacja pozioma ściany betonowej z bloczków – 1x papa termozgrzewalna podkładowa.
Ściany konstrukcyjne :
Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm TM.
Nadproża:
Nadproża zewnętrzne systemowe Porotherm 23.8., 15.5, 11.5.
Nadproża wewnętrzne L/19.
Wieńce  
wieńce wykonać jako żelbetowe z  betonu C20/25 zbrojone 4 prętami #12 
Stropy 
Stropy obiektu zaprojektowano jako prefabrykowane z płyt strunobetonowych
Dach:
Konstrukcje dachu z wiązarów kratowych drewnianych wg projektu konstrukcyjnego. Krycie dachu dachówką ceramiczną „Marsylka” w kolorze czerwonym angoba.
W pokryciu dachowym zastosować systemowe elementy ceramiczne tj. kominki odpowietrzające, ławy kominiarskie, taśmy koszowe, wentylacje okapu, płotki śniegowe. 
W powierzchni dachu zamontować wyłazy dachowe o wymiarach 54x83cm typu WLI 
Podbitka pod zadaszeniem tarasu i dachu poza krawędzią muru z boazerii drewnianej gr. 10mm x 10cm.
Podsufitki:
Układ  sufitów w sposób następujący:
- płyta GKF ognioodporna gr. 12,5mm;
- ruszt systemowy;
- paroizolacja;
- wełna mineralna gr. 25cm Rockwool Superrock;
- płyta OSB jako podłoga ślepa gr. 9mm;
Na ciągu komunikacyjnym jako dojście do wentylacji w suficie zamontować wyłaz na poddasze szt. 1 wraz ze składaną drabiną drewnianą.
Ścianki działowe:
Projektuje się ścianki działowe z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej.
Kominy wentylacyjne:
Kominy wentylacji grawitacyjnej  z systemowych przewodów wentylacyjnych  (przekrój okr¹g³y Ø150). Kratki wentylacyjne okr¹g³e  montowaę w otworach pod stropem. Pionowe przewody zabudowaę zabudow¹ GK i ocieplię we³na mineraln¹ w matach gr. 10 cm.
Przewody wyprowadzić ponad dach na wysokość 80cm. Góra zakończona nakrywa betonową gr. 5cm. Nakrywa malowana w kolorze dachówki. Kominy wentylacyjne ocieplić od poziomu podsufitki . Wykończenie zewnętrzne ocieplenia w systemie wybranej firmy.
Kominy wentylacyjne ponad dachem należy obłożyć płytkami elewacyjnymi   w kolorze dachówki (płytki 6,5x25cm).
Wyloty wentylacyjne boczne kominów zabezpieczyć ramkami stalowymi wypełnionymi siatką ocynkowaną o oczkach 5x5mm. Ramki malowane w kolorze dachówki.
Pozosta³e przewody wentylacyjne Ø150 z rury Spiro wyprowadzone ponad dach za pomocą systemowych kominów ceramicznych wentylacyjnych.

Podłoża i posadzki:
Układ posadzek w sposób następujący:
- ubity piasek gr. 20-10cm;
- podkład betonowy gr. 10cm;
- 1x papa termozgrzewalna podkładowa;
- styropian gr. 10cm;
- gładź cementowa gr. 7cm wzmocniona zbrojeniem włóknami polipropylenowymi długości 12mm; 
Wykończenie górne posadzek projektuje się następująco:
- pom. nr 1, 2, 6,14,15,16,17,18,19,2,6 – płytki gresowe antypoślizgowe. W pom. nr1 wbudować matę wycieraczkową gumową o wymiarach 180x120cm. Cokoliki o wysokości 5cm z płytek. Cokoliki zakończone listwą PCV Katowa zaokrągloną;
- pom nr 7,10,20,2.7,2.10,2.11  – wykładzina obiektowa typu Tarket, Polyflor;
wykładziny należy ułożyć dwukolorowe tj. pasy przy ścianach szerokości 50cm kolor ciemniejszy, wypełnienie środka kolor jaśniejszy. W pom. nr 7,10, 2.7,2.10 należy ułożyć aplikacje z motywem np. słońca w kolorze żółtym. Kolorystyka do uzgodnienia                       z użytkownikiem. Z wykładziny PCV należy wywinąć cokolik o wysokości 10cm. Wykładzinę ułożyć z twardego PCV o podwyższonej wytrzymałości tak jak dla obiektów służby zdrowia;
- w pozostałych pomieszczeniach  płytki ceramiczne gresowe ora panele podłogowe wg opisu pomieszczeni.  Cokoliki o wysokości 5cm z zakończeniem listwa PCV.
Stolarka drzwiowa:
Układ stolarki drzwiowej w sposób następujący:
- drzwi zewnętrzne AL. Z profilem ciepłym;
- drzwi wewnętrzne AL. Ze ścianką AL. Z profilem zimnym;
- szklenie drzwi szkłem bezpiecznym obustronnie;
- w drzwiach zamontować samozamykacze;
- w drzwiach wyjściowych z pom. nr 1, 6 zamontować mechanizm antypaniczny otwierający drzwi od wewnątrz bez klucza.
Szczegóły drzwi zewnętrznych wg zestawienia stolarki.
Drzwi wewnętrzne należy zamontować następującego typu:	- drzwi techniczne do pom. nr 5, 6, 8, 22, 24, 26;
- do pom. nr 7,10,20,2.7,2.10,2.11 drzwi o wzmocnionej izolacyjności akustycznej RW-27dB;
- skrzydła drzwiowe należy zabezpieczyć w dolnej i górnej części panelem z blachy nierdzewnej obustronnie.
- do drzwi zastosować ościeżnice regulowane;
- kolor skrzydeł i ościeżnic w kolorze buku lub innym w uzgodnieniu z inwestorem;
- okleina skrzydeł CPLHQ;
- skrzydła wyposażyć w zamki na wkładkę patentową;
Do pozostałych pomieszczeń skrzydła drzwiowe okleinowane CPL przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej. Ościeżnice metalowe np. Porta. Kolor skrzydeł bukowy. Drzwi łazienkowe wyposażyć w nawiew dolny i zamek łazienkowy. Pozostałe skrzydła wyposażyć w zamki na wkładkę patentową. Drzwi zabezpieczyć odbojami gumowymi.
Stolarka okienna:
Okna z profili PCV pięciokomorowych. Szkło 1,1W/m2K. 
W pom. Nr 7,10,20,2.7,2.10,2.11 szkło obustronnie bezpieczne, w pozostałych pomieszczeniach szkło bezpieczne jednostronnie.
Schematy okien ujęto w zestawieniu stolarki.
Wymogi techniczne dla stolarki okiennej:
- współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K) dla całego okna przy zachowaniu parametrów:
- Uf = 1,1 – profil okienny złożony;
- Ug=0,6 – szyba	
- Y=0,042 – współczynnik mostka liniowego dla ramki okiennej;
- g=0,5 – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego.
Dopuszcza się stolarkę okienną o innych parametrach przy uzyskaniu U=1,1 W/(m2K) dla całego okna.	
Ponadto przy montażu okien i drzwi należy spełnić następujące wymagania:
- ciepły montaż na konsolach ustawiających okno w warstwie ocieplenia Y=0;
- montaż drzwi aluminiowych w murze licując od zewnątrz Y=0,05.
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dachówki.
Tynki i okładziny wewnętrzne:
Tynki wewnętrzne ścian gipsowe maszynowe. W pom. mokrych  pod płytki ścienne należy wykonać tynk kat. II cementowo-wapienny.
W pom. nr 5, 11,2.13. przy umywalkach wykonać tynki cementowo-wapienne i ułożyć płytki ceramiczne do wysokości 2mb.
W pom. nr 3,4,,13,14,15,,17,18,19,2.4,2.5,2.8 na ścianach do wysokości 2mb ułożyć płytki ceramiczne.
W pom. nr 23, 25 należy narożniki ścian zabezpieczyć kątownikiem z blachy nierdzewnej (narożnik zaokrąglony). Pozostałe ościeża drzwiowe należy zabezpieczyć w pom. nr 1, 6, 15, 14, 18,19,2.6 kątownikiem ochronnym np. takim jak dla obiektów służby zdrowia. Narożniki ochronne należy założyć również na wszystkie krawędzie ostre w pom. nr 7,8,10,2.7,2.8,2.10 
Malowanie:
Malowanie ścian wykonać po jednokrotnym szpachlowaniu ścian.
Malowanie sufitów farba emulsyjną akrylową w kolorze białym.
Malowanie ścian projektuje się w sposób następujący:
- w pom. nr 1,2,5,6,7,9,10,11,12,16,20,2.1,2.2,2.3,2.6,2.7,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13 do wysokości h=2,00mb ściany malowane farbami lateksowymi x2, pozostałe wysokości malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Ścianki działowe w pom. nr 8, 2.8 :
W pomieszczeniach węzłów sanitarnych ze względu na specyfikację żłobka ścianki wykonać następująco:
- ścianki oddzielające muszle ustepowe H=1,00m wykonać z płyty MDF wodoodpornej lub płyty HPL-PR gr. 3cm 
Kolorystyka ścianek do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie projektu wykonawczego;
- ścianki kabin natryskowych H=2,00m wykonać w technologii j/w;
- ścianki montować 10cm nad posadzką.
- drzwi w ściankach dwuskrzydłowe do WC 2x45cm H=100cm.

Elewacja budynku:
Ocieplenie budynku styropianem gr. 20cm w systemie dociepleń . Wyprawa mineralna malowana farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji;
Elementy zewnętrzne:
Taras:
Taras zewnętrzny wykonać w sposób następujący:
- fundament pod ścianę podziemną tarasu z betonu B-20 o wym. 30x30, zbrojony siatką stalową Ø8 A-III o wymiarach oczka 15x15.
- pod fundament ułożyć beton B-10 gr. 5cm;
- ściana tarasu z bloczków betonowych M-6 na zaprawie cementowej, grubość ściany 25cm;
- powierzchnię wewnętrzną zasypać ubitym piaskiem;
- nawierzchnie tarasu wykonać z kostki brukowej na podkładzie bazaltowym
- cokoły obłożyć płytkami elewacyjnymi 6,5x25cm;
- balustrady tarasu H=90cm z desek gr. 25mm.
Podjazd dla osób niepełnosprawnych i wejście:
- ściany i fundament wykonać jak dla tarasu;
- nawierzchnie  podjazdu i podestu wykonać z kostki brukowej na podkładzie bazaltowym 
- balustrada stalowa z rur nierdzewnych H=90cm;
- balustrada podestu H=110cm ze stali nierdzewnej.
Podesty zewnętrzne drzwiowe:
- ściany i fundament wraz z posadzkami wykonać jak dla tarasu;
- w posadzkach zamontować wycieraczki stalowe 40x60cm;
- odwodnienie wycieraczek z rur PCV Ø50;
- balustrady podestów H=110cm ze stali nierdzewnej;
- cokoły obłożyć płytkami elewacyjnymi 6,5x25cm.

Opaska wokół budynku:
Wokół budynku ułożyć opaskę ze żwiru płukanego 8-16mm gr. 10cm. Zakończenie opaski krawężnik chodnikowy 6x30x100cm.
W zakres zadania wchodzi także zagospodarowanie terenu, wyposażenie pomieszczeń wraz z kuchnią oraz likwidacja kolizji energetycznej ( na podstawie osobnej dokumentacji)

1.1.1.1	Pełny opis inwestycji  wraz z przedmiarami znajduje się w BIP w Ogłoszeniu nr 2022/BZP/00250272/01 z dnia 2022-07-12
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/zamowienia_publiczne/11/36/Budowa_budynku_gminnego_przedszkola_4_oddzialowego_wraz_z_infrastruktura_towarzyszaca_w_Przewozie/
2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
2.1. Obowiązki w okresie poprzedzającym realizację budowy.
1. Przed wejściem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, 
z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
2. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora 
o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy.
3. Inspektor nadzoru może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót budowlanych, dokonując odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy akceptując poprawki naniesione przez projektanta w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo.
4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić, czy kierownik budowy posiada dziennik budowy wraz 
z prawidłowo i kompletnie wypełnioną częścią tytułową. 
5. Inspektor nadzoru – w imieniu Inwestora przekazuje protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości poinformowania zainteresowanych służb, organów, instytucji oraz osób fizycznych o przekazaniu placu budowy.
7. Inspektor nadzoru obowiązany jest dopilnować i potwierdzić wykonanie wpisem w dzienniku budowy:
a) wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną.
b) sprawdzenie przez służbę geodezyjną wytyczonych przez wykonawcę przebiegu drogi, poboczy, chodników i pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia - 
w wypadkach określonych w przepisach o wykonaniu robót geodezyjnych.
8. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

2.2. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:
1. Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.
3. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.
4. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem częściowym i zakończonego przedmiotu umowy.
5. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i ich potwierdzenie. 
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.
7. Kontrola opracowanego BIOZ i wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi dokumentację fotograficzną inwestycji, co najmniej 5 zdjęć 
z każdego pobytu na budowie.
9. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
10. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Wykonawcy w sprawie odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu. W razie konieczności jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu inspektor nadzoru zwoła naradą budowy.
11. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.
12. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu 
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.
13. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.
14. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów 
i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
15. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.
16. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
17. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem oraz kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego (jeżeli jest to niezbędne), protokół konieczności. Podstawą do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych jest pisemna zgoda Inwestora.
18. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.
19. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi lub zakryciu, które zostają włączone do dokumentacji odbiorowej.
20. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
21. Inspektor nadzoru ma obowiązek pisemnie informować na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją oraz uczestniczy we wszystkich radach budowy i odbiorach.
22. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zatwierdzania materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę do wbudowania.
23. Inspektor zobowiązuje się wykonywać inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące nadzorowanej inwestycji.

2.3. Obowiązki związane z odbiorem obiektu lub robót:
1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i  sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy 
o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
2. Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zadania.
3. Inspektor nadzoru koordynuje obowiązki Wykonawca związane z zawiadomieniem osób i przedstawicieli instytucji niezbędnych przy dokonaniu czynności odbiorowych.
4. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność oraz jakość dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (obowiązek przekazania ich przez Wykonawcę nie najpóźniej niż 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru zadania)  oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego. Niekompletna dokumentacja odbiorowa powoduje wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu odbioru. 
5. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót 
i przekazania ich do użytku.

2.4. Obowiązki w okresie rękojmi i gwarancji:
1. Bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym.
2. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad.
3. Wykonuje inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
3. Do zadań inspektora nadzoru należy:
a) Pełny zakres czynności określonych w stosownych przepisach ustawy  – Prawo budowlane 
b) Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.
c) Termin realizacji zamówienia: 
- termin rozpoczęcia prac po podpisaniu umowy
- termin zakończenia prac do czasu spisania protokołu końcowego odbioru wszystkich robót, a po okresie gwarancji do spisania protokołu odbioru ostatecznego.
d) Inspektor nadzoru inwestorskiego sporządza wszystkie protokoły, notatki, informacje w trakcie realizacji zadania, do dnia protokołu ostatecznego.
e) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za przekazanie kopii protokołów stronom umowy i organom upoważnionym.

IV.	TERMINY REALIZACJI
Przewidywany termin wykonania: do 4.03.2024 roku tj. do czasu spisania protokołu odbioru końcowego oraz odbioru pełnej dokumentacji powykonawczej, a po okresie 5 letniej gwarancji do czasu pisania protokołu odbioru ostatecznego.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – tzn. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie nadzorowali:
1.1.1. minimum  1 robotę budowlaną na minimalną kwotę 5  000 000 zł brutto polegającą na budowie obiektu oświatowego lub mieszkalnego
Dla spełnienia powyższych warunków należy przedstawić dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje jednostek, na rzecz których były wykonywane te usługi).

1.2. wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019.0.1186 t.j) stosowne uprawnienia budowlane lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: 
•	inspektor nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
•	inspektor instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
•	inspektor instalacji w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
           i kanalizacyjnych bez ograniczeń

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt V.1. zapytania ofertowego zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunki zostaną spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (np. poprzez złożenie oświadczenia o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy, umiejętności oraz załączenia kopii stosownych uprawnień) wraz z poświadczeniem należytego wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego określone w pkt. 1 

VI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Gmina Przewóz
Pl. Partyzantów 1
68-131 Przewóz
opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn.„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”                                
”Nie otwierać przed dniem 1.09.2022 roku, godz. 12:00”
2.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Gminie Przewóz w sekretariacie.
3.	Termin składania ofert upływa dnia: 1.09.2022 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
4.	Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 1.09.2022 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika nr 1,
b) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 2,
c) reprezentacja Wykonawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
d) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego wg załącznika nr 3.
e) wykaz robót nadzorowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 4
f) dowody (referencje), że usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego były sprawowane należycie (na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie V.1.1.).

VII.	OPIS KRYTERIÓW OCENY ORERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny: 

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 95 %

Zamawiający przyzna 95 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C = (Cmin / Co ) x 95 pkt
gdzie:
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto oferty badanej (zł)
b) kryterium: warunki płatności  – waga 5%
Sposób obliczania; termin z oferty badanej : termin z oferty najkorzystniejszej x 5% x 100
Oferta najkorzystniejsza to ta, która zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i warunków płatności.
UWAGA !
W związku z tym, że warunki płatności stanowią kryterium oceny, zamawiających zastrzega  
 minimalny termin płatności wynoszący 14 dni i maksymalny termin płatności 30 dni.

VIII.	   Opis sposobu obliczenia ceny 
1.	Wykonawca podaje wynagrodzenie brutto za całość zamówienia 
2.	Wynagrodzenie  będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3.	W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej instrukcji. 
4.	Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.
5.	Przez „cenę” należy rozumieć całkowitą wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 
za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty.
6.  Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

IX.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE    
             DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB WZÓR UMOWY.
Według  wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
X.       Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami
Damian Hałabura – Kierownik Referatu Gospodarki
68  362 32 79; referatgospodarki@przewoz.com.pl
XI.	Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
O terminie podpisania umowy Oferent zostanie powiadomiony za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji (listownie, mailowo, telefonicznie).
W przypadku złożenia tylko jednej oferty, która nie podlega odrzuceniu, postępowanie uznaje się za ważne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyn.

XII.	KLAUZULA INFORMACYJNA 

W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone     
    w  pełnomocnictwie),
  4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe  
    zamieszczone w informacji z KRK),
5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego;
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Przewóz z siedzibą przy pl. Partyzantów 1 , 68 – 132 Przewóz, reprezentowane przez Wójta Gminy.
2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@bhpex.pl bądź telefonicznie +48 68 411 40 00.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Gminę Przewóz oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cele i  podstawy przetwarzania
Pani / Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy  z uwagi na złożoną ofertę, a  w przypadku zawarcia Umowy w celu jej wykonania ,
- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych oraz w celach archiwizacyjnych.
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wykonawcą  a Administratorem, jeśli takie się pojawią.
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności.
Ponadto  Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy. 
5. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia.
 W przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez okres 5 lat  licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać.
7. Przysługujące Pani/Panu  uprawnienia związane z  przetwarzaniem danych osobowych
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z  zastrzeżeniem przypadków, o  których mowa w  art. 18 ust. 2 RODO 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Dodatkowe informacje
Wykonawca ubiegając się o  udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w  art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu - Administratorowi chyba ,że ma zastosowanie co najmniej jedno z  włączeń, o  których mowa w  art. 14 ust 5 RODO.

Załącznik nr 1  
................................................ ………                                                                   
      (oznaczenie Wykonawcy)			
NIP …………………………………..
Regon………………………………..	
Nr faksu……………………………...
e-mail ………………………………..
FORMULARZ OFERTY
    			       
Składając ofertę do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie :
1.	Oferujemy cenę  brutto: …..................  zł (słownie ……………………………………..…..zł)
ustaloną przy:  stawce podatku VAT ……...%.
2.	Oferowana cena uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.
3.	Oświadczamy, że posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty wykonania przedmiotu zamówienia.
4.	Zobowiązujemy się do uczestnictwa we wszystkich przeglądach gwarancyjnych, o których Zamawiający powiadomi nas co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem ( dni robocze) na wskazany przez nas mailowy adres. 
5.	Zamówienie  wykonamy w terminie do dnia: 4.03.2024 roku tj. do czasu spisania protokołu odbioru końcowego, a po okresie 5 letniej  gwarancji do czasu spisania protokołu odbioru ostatecznego.
6.	Termin płatności ..……..  dni, od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………
2) …………………………………………
        ..............................dnia .......................                                                                     
                                                                                                  .................................................................
              (podpis umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy) 

Załącznik nr 2
Umowa nr 
zawarta w dniu ………………2022 roku w Przewozie ……………………………………………………………….., reprezentowanym w niniejszej umowie przez………………………:
.
    przy kontrasygnacie  .

zwanym dalej Zamawiającym,

a
……………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….…..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie 
§ 2
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy.
1. Przed wejściem na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, 
z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami.
2. Inspektor nadzoru jest obowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora 
o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy.
3. Inspektor nadzoru może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robót budowlanych, dokonując odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy akceptując poprawki naniesione przez projektanta w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mające wpływu na rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo.
4. Inspektor nadzoru jest zobowiązany sprawdzić, czy kierownik budowy posiada dziennik budowy wraz 
z prawidłowo i kompletnie wypełnioną częścią tytułową. 
5. Inspektor nadzoru – w imieniu Inwestora przekazuje protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości poinformowania zainteresowanych służb, organów, instytucji oraz osób fizycznych o przekazaniu placu budowy.
7. Inspektor nadzoru obowiązany jest dopilnować i potwierdzić wykonanie wpisem w dzienniku budowy:
a) wyznaczenie w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną.
b) sprawdzenie przez służbę geodezyjną wytyczonych przez wykonawcę przebiegu drogi, poboczy, chodników i pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia - 
w wypadkach określonych w przepisach o wykonaniu robót geodezyjnych.
8. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji.

§ 3
Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji
1. Kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.
3. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.
4. Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem częściowym i zakończonego przedmiotu umowy.
5. Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót i ich potwierdzenie. 
6. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi dokumentację fotograficzną inwestycji, co najmniej 5 zdjęć 
z każdego pobytu na budowie.
8. W wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
9. Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w terminach i w godzinach zapewniających skuteczność nadzoru nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Wykonawcy w sprawie odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu. W razie konieczności jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu inspektor nadzoru zwoła naradą budowy.
10. W czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.
11. Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu 
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru.
12. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.
13. Inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów 
i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
14. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić inwestora na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie inwestora, wykonawcę i autora projektu.
15. Inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru urbanistyczno - budowlanego lub nadzoru techniczno - budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
16. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z inwestorem oraz kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego (jeżeli jest to niezbędne), protokół konieczności. Podstawą do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych jest pisemna zgoda Inwestora.
17. W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie inspektor nadzoru podejmuje w porozumieniu z inwestorem.
18. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej 
w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy i zgłoszonych mu telefonicznie lub mailowo. Sprawdzenie potwierdza na stosownych protokołach robót ulęgających zanikowi lub zakryciu, które zostają włączone do dokumentacji odbiorowej.
19. Inspektor nadzoru ma obowiązek potwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
20. Inspektor nadzoru ma obowiązek pisemnie informować na bieżąco inwestora o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją oraz uczestniczy we wszystkich radach budowy i odbiorach.
21. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zatwierdzania materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę do wbudowania.
22. Inspektor zobowiązuje się wykonywać inne obowiązki zlecone przez inwestora a dotyczące nadzorowanej inwestycji.

§ 4
Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót
1. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i  sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy 
o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
2. Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zadania.
3. Inspektor nadzoru koordynuje obowiązki Wykonawca związane z zawiadomieniem osób i przedstawicieli instytucji niezbędnych przy dokonaniu czynności odbiorowych.
4. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność oraz jakość dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (obowiązek przekazania ich przez Wykonawcę nie najpóźniej niż 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru zadania)  oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego. Niekompletna dokumentacja odbiorowa powoduje wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu odbioru. 
5. Inspektor nadzoru jest obowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót 
i przekazania ich do użytku.

§ 5
Obowiązki inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji
1. Bierze udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorze ostatecznym.
2. Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad.

§ 6

1. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i robót zamiennych.
2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dokumentowania odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z należytą starannością 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej dbając o  bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodną z harmonogramem rzeczowo–finansowym.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą umową w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w poprzednim punkcie, w trakcie realizacji umowy winna być uzasadniona przez Inspektor nadzoru inwestorskiego i zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego przedłoży propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 2, nie później niż 5 dni przed planowaną zmianą którejkolwiek ze skierowanych osób. 
8. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej, w terminie 5 dni od daty otrzymania propozycji zmiany, brak odpowiedzi na piśmie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
9. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień budowlanych wraz z kopią dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób mających pełnić samodzielne funkcje stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 7
Wynagrodzenie

1.	Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto ………………………………. zł (słownie: …………………………………..………. złotych).
Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest zatwierdzenie wypłaty dla Wykonawcy – firmy wykonującej „Budowę budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”– za prawidłowe wykonanie części zadania co potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego.
2.	Termin płatności –  do ………..  dni po dostarczeniu faktury VAT.
3.	Zamawiający jest podatnikiem  podatku VAT o numerze NIP ……………………
4.	Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru  wykonanych  robót budowlanych.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z zanonimizowaną kopia umowy Wykonawcy robót;
2) terminowa zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane prace.

§ 9
Termin realizacji

1. Ustala się termin rozpoczęcia usługi – dzień podpisania umowy.
2. Ustala się termin zakończenia usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie podstawowym (pkt I-III) do czasu spisania protokołu odbioru końcowego robót -4.03.2024 roku, a po okresie 5 letniej gwarancji do spisania protokołu odbioru ostatecznego.
§ 10
Osoby wykonujące nadzór inwestorski

1.	Ze strony  Wykonawcy obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Strony postanawiają, że w celu należytej komunikacji ustala się następujące formy:
Po stronie Inspektora nadzoru inwestorskiego: Tel. nr ……. Fax ……………  mail …………..
Po stronie inwestora: Tel. nr 68-3623279 Fax ……………  mail refertagospodarki@przewoz.com.pl

§ 11
Kary umowne

1. Jeżeli na wskutek nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej wysokości i na własny koszt.
2.	Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru inwestorskiego zapłaty kar umownych:
1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 umowy za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie, w szczególności zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów określonych 
w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki.
2) w wysokości 500 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieprzybycie na wezwanie na budowę, za nieobecność na naradzie koordynacyjnej (budowy), podczas prób i odbioru w wyznaczonym terminie.
3. Niezależnie od kar umownych Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca - Inspektor nadzoru inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia umownego.
5. Potrącenia, o których mowa w ust. 2, będą dokonywane z faktury wraz z pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 4, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą płatne w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wezwania do zapłaty.

§ 12
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie podjął się wykonywania obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie, przy czym jako formę pisemną traktuje się również przesłanie wezwania na wskazany adres mail lub nr tel. faxu.
2) jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej umowy i mimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w ich wykonywaniu.
3) w razie postawienia firmy Inspektora nadzoru inwestorskiego w stan likwidacji lub upadłości.
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy.

§ 10
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez strony umowy.

§11
Postanowienia końcowe

1.Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Integralna częścią Umowy jest Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł do złożenia oferty na pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycyjnego pn. „Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie”
3.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym: Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1  egzemplarz dla Wykonawcy.

                           Wykonawca                                                                      Zamawiający

Załącznik nr 3

WYKAZ

osób uczestniczących w realizacji zamówienia  pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  inwestycyjnego pn. „ Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie” 
Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Wykształcenie i doświadczenie zawodowe	Zakres wykonywanych przez nie czynności	Podstawa dysponowania	Nr uprawnień	
1							
2							
3							
Oświadczam, że wymienione osoby na czas wykonywania niniejszej umowy złożyły oświadczenie o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niniejszej umowy niezbędnych zasobów wiedzy, umiejętności dla należytego wykonania zobowiązania oraz przekazały kopie stosownych uprawnień (w załączeniu do oferty)

…..……, dnia …………………………                                         ………………………………………
			/podpis Wykonawcy/

załącznik nr 4

 

Wykaz usług 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na zadanie pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn -  Budowa budynku gminnego przedszkola 4 oddziałowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przewozie oświadczam, że wykonałem/liśmy nw. usługi
Lp	Nazwa i adres Zamawiającego -miejsce wykonania nadzoru inwestorskiego 	Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym	Wartość roboty (brutto)
   	Data wykonania	

				
					
Na potwierdzenie informacji zawartych w powyższym wykazie załączamy dowody określające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
						 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                  Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy 
lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y